- 首頁 >
- > 建設工程施工合同2015
更新時間：2025.06.21
格式：pdf
大?。?span class="single-tag-height">115KB
頁數： 17頁
建設工程施工合同 頁腳內容 1 建設工程施工合同 （GF—201X—XXXX） 工程名稱： 住房和城鄉建設部 國家工商行政管理總局 第一部分 合同協議書 發包人（全稱）： 承包人（全稱）： 根據《中華 人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自 愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 工程施工及有關事項協 商一致，共同達成如下 協議： 一、工程概況 1.工程名稱： 。 2.工程地點： 。 3.工程立項批準文號： 。 4. 資金來源： 。 5.工程內容： 。 6.工程承包范圍： 。 二、合同工期 計劃開工日 期： 計劃竣工日期： 工期總日歷天數： 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開 竣工日期計算的工期 天數不一致的，以工期總日歷天數為準。 三、質量標準 工程 質量符合 。 四、簽約合同價與合同價格形式 1.簽約合同價為： 人民幣（大寫） 元整 ( ￥ XXXX
格式：pdf
大小：115KB
頁數： 17頁
建設工程施工合同 頁腳內容 1 建設工程施工合同 （GF—201X—XXXX） 工程名稱： 住房和城鄉建設部 國家工商行政管理總局 第一部分 合同協議書 發包人（全稱）： 承包人（全稱）： 根據《中華 人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自 愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 工程施工及有關事項協 商一致，共同達成如下 協議： 一、工程概況 1.工程名稱： 。 2.工程地點： 。 3.工程立項批準文號： 。 4. 資金來源： 。 5.工程內容： 。 6.工程承包范圍： 。 二、合同工期 計劃開工日 期： 計劃竣工日期： 工期總日歷天數： 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開 竣工日期計算的工期 天數不一致的，以工期總日歷天數為準。 三、質量標準 工程 質量符合 。 四、簽約合同價與合同價格形式 1.簽約合同價為： 人民幣（大寫） 元整 ( ￥ XXXX
熱門知識
建設工程施工合同2015-
話題： 建筑施工chenliyun127
精華知識
建設工程施工合同2015-
話題： 建筑施工xfhengbang
-
話題： 工程合同shzhangYXF
-
話題： 建筑施工buhuozhinian
最新知識
建設工程施工合同2015-
話題： 裝修工程wangjinjun@
相關問答
建設工程施工合同2015-
話題： 工程造價qiuqiaohua
-
話題： 工程造價pengjun-pj
專題概述
建設工程施工合同2015知識來自于造價通云知平臺上百萬用戶的經驗與心得交流。 注冊登錄 造價通即可以了解到相關建設工程施工合同2015最新的精華知識、熱門知識、相關問答、行業資訊及精品資料下載。同時，造價通還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價等建設行業領域優質服務。手機版訪問：建設工程施工合同2015
相關話題
資料下載
相關資訊
建設工程施工合同2015相關專題
- 開發建設總面積什么意思
- 康復醫院建設標準
- 考全國建設工程造價員難嗎
- 昆山建設銀行的營業時間
- 拉林鐵路建設進展如何
- 蘭州東川貨場建設規劃
- 籃球場建設工程用量
- 瑯岐的海島建設
- 臨潁網站建設哪家好
- 六安2009年有哪些工程建設
- 電氣工程及其自動化特色專業建設探索
- 應用模糊數學理論對公路工程建設項目方案的綜合評價
- 醫院病房樓工程施工裝飾裝修工程施工控制
- 以貫穿項目為核心載體的建筑工程技術專業素材庫建設
- 植物園地域規劃建設
- 財政投資項目評審建設新機制
- 中共重慶市委重慶市人民政府關于建設平安重慶的決定
- 中華大廈五層宏遠公司辦公室內裝修工程施工組織設計
- 云南省昆明市建設局建筑工程深基坑施工安全管理規定
- 云南省建設工程造價協會優秀工程咨詢成果獎評選辦法
- 云南省基礎設施項目投資建設-回購(BT)合同范本
- 引入PPP模式的高標準農田建設及財政支持體系創新
- 云計算對企業信息化系統建設和運營的影響分析和改進
- 中華人民共和國國家標準建設工程工程量清單計價規范
- 中航格瀾陽光花園一期門禁對講建設項目施工組織設計
- 建設工程資料的歸檔工作
- 招標合同-工程建設招標投標合同(投標銀行保證書)
- 建設工程施工合同gf
- 建設工程施工合同gf-1999-0201
- 建設工程施工合同中英文版
- 建設工程施工合同書
- 建設工程施工合同公證費
- 建設工程施工合同內容
- 建設工程施工合同分類
- 建設工程施工合同判決
- 建設工程施工合同協議書
- 建設工程施工合同司法解釋
- 建設工程施工合同填寫
- 建設工程施工合同實施
- 建設工程施工合同審查
- 建設工程施工合同封皮
- 建設工程施工合同律師函
- 建設工程施工合同意義
- 建設工程施工合同文本
- 建設工程施工合同是由
- 建設工程施工合同條件
- 建設工程施工合同案例
- 建設工程施工合同案由
- 建設工程施工合同法
- 建設工程施工合同流程
- 建設工程施工合同特點
- 建設工程施工合同示范文本
- 建設工程施工合同答辯
- 建設工程施工合同簽訂
- 建設工程施工合同管理
- 建設工程施工合同管理辦法
- 建設工程施工合同索賠